根据国家对电梯使用管理规定，电梯使用必须进行年度审检，为确保我院电梯顺利审检，本着公开、公平，择优选择的原则，对选择电梯年审前期准备工作实施招标，现将有关事项公示如下：
一、 项目概况
1. 维保单位：安徽滁州技师学院；
2. 项目名称：电梯年审、前期准备工作；
3. 质量要求：符合国家对电梯使用管理规定，达到顺利审检；
4. 时间：20天。
5.工作内容及要求：
（1）电梯平衡系数试验：3台
（2）永大专用恒流风扇：2套
（3）永大专用轿厢显示板：1块
（4）电梯年检费：3台
二、投标要求
1.持有电梯维修保养资质，营业执照复印件（加盖红章）；
2.投标人身份证复印件（加盖红章）；
3.投标保证金1000元，不中标者当场退还，中标者电梯审检完毕退还；
4.最高限价6800元；
5.投标报价含材料费、管理费、人工费、风险费、税金等费用；
三、评标原则
1、所有投标人有效报价，最低者为中标人，
2、若不足三家，当时改为竞争性报价或谈判。
四、费用支付方式
电梯审检完毕，由施工单位单位提供发票，一次性支付；
五、开标时间、地点、联系人
1、开标时间：2019年7月9日上午9：00；
2、开标地点：安徽滁州技师学院办公二楼（222室）。
3、联系人电话：李培国13965990633。
六、其他事项：
1、报价一经评标小组认可，即为签约的合同价。
2、报价人提交的报价函，将作为合同的组成部分。
3、学校组织统一踏勘现场，报价人应对施工现场及工程量、损坏状况进行查看、分析、计算，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料，报价人未到现场踏勘的，不接受报价，踏勘现场时间2019年7月8日9时00分，地点：滁州市丰乐大道2238号，联系人：李培国13965990633。
4、中标人不得在成交后将项目转包给他人，否则招标人有权没收保证金。
七、附件
1、投标报价函和承诺书
2、授权书
3、合同协议书(样本)
投标报价函和承诺书
致: 安徽滁州技师学院 ：
1、我方己认真阅读《电梯年审、前期准备工作招标公示》，并认可所有条款，决定以人民币（大写） 元（小写） 元。
2、一旦我方中标，我方承诺将严格履行合同约定的责任和义务，服从学校管理和安排，并保证于合同签字生效后，按照招标文件要求的质量和时间，认真完成工程的全部内容，确保工程安全，其责任自负，不进行转包。
单位名称：（公章）
法人或代理人签名：
日 期：
法定代表人授权书
安徽滁州技师学院：
（公司名称）的法定代表人 授权 为投标人代表，代表本公司参加贵单位组织的“电梯年审、前期准备工作”招标活动，全权代表本单位处理投标报价过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理的一切事务，本单位均予以认可，并对此承担责任。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
投标人（公章）：
法定代表人签字：
被授权方签字：
日 期：
合同协议书(样本)
发包人（全称）：安徽滁州技师学院
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电梯年审、前期准备工作施工，有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：电梯年审前期准备工作项目。
2.工程地点：滁州市清流西路。
3.工程内容及要求：
（1）电梯平衡系数试验：3台
（2）永大专用恒流风扇：2套
（3）永大专用轿厢显示板：1块
（4）电梯年检费：3台
二、合同工期
工期：20天，自2019年 月日至月 日。
三、质量标准：符合国家电梯年审验收合格标准。
四、签约合同价及付款方式
1、合同价为：人民币（大写） 元(¥ 元)；
2、付款方式：施工完毕，由滁州市特种设备机构检验合格后支付。
五、项目负责人
甲方代表：李培国13965990633。
乙方负责人：。
六、承诺
承包人承诺按照合同约定的内容、时间，完成工程施工，确保电梯顺利审检，保证工程质量和安全，其安全责任自负，不转包。
七、争议解决
因合同发生的争议，按下列第（2 ）种方式解决：
（1）向滁州市仲裁委员会申请仲裁；
（2）向滁州市人民法院起诉。
八、签订时间：本合同于2019年7月日签订。
九、签订地点：本合同在安徽滁州技师学院签订。
十、补充协议
合同未尽事宜，由合同当事人遵照国家有关法律、法规和规定，另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同份数
本合同一式五份，发包人执四份，承包人执一份。
发包人： (公章) 承包人： (公章)
法人或代理人（签字）： 法人或代理人（签字）：
时间： 时间：
